施工合同范本范文|【精】施工合同范本范文（通用8篇）-论文仓范文网

施工合同范本范文

更新时间：2024-04-18 10:52:19

施工合同范本范文

例文1：施工合同范本范文

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。

　　第一部分工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.结构类型：

　　4.承包范围：

　　5.承包方式：

　　6.甲方驻施工现场代表：

　　乙方驻施工现场代表：

　　第二部分工期

　　1.开工日期：

　　竣工日期：按甲方安排工期执行

　　2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。

　　3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停止施工，实施甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，继续施工。

　　4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。

　　5.停工责任在甲方，由甲方承担经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担经济损失，工期不予顺延。

　　6.在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。

　　(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。

　　(2)由于设计变更导致工程量增加。

　　(3)一周内非乙方原因，停水、停电造成停工累计超过8小时。

　　非上述原因不能按合同工期施工的，乙方承担违约责任，并处以罚款，计人民币元(大写)

　　第三部分质量

　　1.本工程质量等级为：合格

　　2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查验收，为检查提供便利条件。

　　3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用;非乙方原因导致返工，由甲方承担有关费用。

　　4.凡隐蔽工程和中间验收部位，经乙方自检达到合同要求后，应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求，并签字认可后，乙方方可继续施工。

　　5.乙方应做好自身的成品保护工作，承担因成品保护不利而造成的损失，并积极配合甲方做好成品保护工作，如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏，应及时向甲方汇报。

　　6.竣工工程质量经验收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进行返工，修改，直到符合合同要求并承担返工修改的费用，工期不予顺延。

　　第五部分材料供应

　　甲方应及时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否则甲方承担由此造成的损失。

　　第六部分劳保基金及税金

　　1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。

　　2.税金由甲方代扣代缴。

　　第七部分对劳务队的管理

　　1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。

　　2.乙方进场人员必须经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。

　　3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。

　　第八部分劳动力安排

　　1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时接受甲方的核查和监督。

　　2.如发生劳动力不足或暂离现象，乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。

　　第九部分奖罚条款

　　1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据，乙方应注意节约材料，如有浪费，按浪费材料总值的100%进行赔偿。

　　2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进行奖励。

　　第十部分工程结算与价款支付

　　1.工程结算：

　　①、

　　②、

　　③、

　　④、

　　2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。

　　3.保修金比例：工程结算额5%，一年后付清。

　　第十一部分合同的生效与终止

　　1.本合同自签章之日生效。

　　2.出现下列情况，甲方可提出终止合同。

　　(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。

　　(2)未完成甲方进度计划，并无具体改进措施。

　　(3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。

　　(4)未按安全规章生产，整改后不能达到要求的。

　　第十二部分，其他

　　1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。

　　2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。

　　3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　地址：地址：

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：年月日

例文2：施工合同范本范文

　　建设工程施工合同，指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。以下是范文网小编为大家精心准备的：维修工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!

　　维修工程施工合同范本一

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　签订日期：

　　甲方：乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　第二条工程范围

　　乙方承包的工程范围：

　　拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3:7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

　　第三条承包方式

　　承包方式：包工包料

　　第四条合同工期

　　一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

　　第五条工程价款

　　(一)工程价款(含税)为：(大写)(小写)￥元。

　　第六条工程价款支付

　　按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上工程范围的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

　　第七条工程质量

　　一、甲方应在乙方进场前一日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

　　二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

　　三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

　　四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

　　五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

　　第八条验收

　　一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

　　二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

　　第九条质量保修

　　一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

　　二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

　　第十条甲方权利和义务

　　一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

　　三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

　　第十一条乙方权利和义务

　　一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

　　二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

　　三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

　　四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

　　第十二条违约责任

　　一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。第十三条合同的生效与解除

　　一、合同生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。

　　第十五条争议解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

　　第十六条付款方式

　　经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。

　　合同附件：

　　1、略

　　2、施工图1张路面维修工程费用清单

　　(以下无正文)

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

　　维修工程施工合同范本二

　　发包方(全称)：**(以下简称为甲方)

　　承包人(全称)：*** (以下简称为乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电焊工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：**中学电焊维修工程

　　2、工程地点：学校操场栏杆及乒乓球场。

　　二、工程承包范围与承包方式

　　1、承包范围：学校主路东栏杆围墙进行维护维修;同时焊接安装八个乒乓球台架子。

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

　　三、合同工期

　　1、土方开工日期：定为2014年11月10日

　　2、工期要求：预计工期一个月。

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：按规范要求施工，并服从甲方的要求。

　　2、因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。

　　3、乙方必须做好施工安全预案，该预案必须经甲方认可。

　　4、乙方于本合同签订三日内，向甲方交纳1000元质量保证金。

　　五、合同价款

　　本合同内所有工程量按中标预算价格计算，不得擅自提价，工程实际总价不得超出中标价格，超出部分甲方不予承担。

　　六、付款方式：

　　1、乙方应向甲方提供相应金额的工程建筑发票，否则甲方有权延迟付款，并不视为甲方付款违约。

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方总成工程款的70%并退还保证金;

　　七、竣工验收

　　本合同所指竣工验收合格为经甲方签字确认的，对本合同范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。

　　八、履约保证金、违约责任

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本合同，并由乙方承担全部责任：

　　乙方无故停工达三天以上，且经甲方催促仍不复工的;因乙方原因出现安全、质量事故，或文明施工无法达到合同要求，经甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未经甲方同意擅自转包，分包工程的，甲方除追究责任外，乙方还必须支付本工程造价的15%违约金》;其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。

　　2、甲方终止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款项或退还款项，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。

　　九、本合同未尽事宜另行协商，商定条款与本合同同时有效。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙方各份，双方签字并交清保证金后生效。

　　甲方(签章)：

　　法人代表：

　　乙方承保人：

　　2016年1月6日

　　维修工程施工合同范本三

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就房屋维修事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：房屋维修工程。

　　2、工程地点：。

　　3、工程范围：本工程涵盖房屋部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：《甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单》。

　　4、合同工期：开工日200年月日，竣工日200年月日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

　　二、工程服务形式

　　包工、包料、包工期、包质量。

　　三、结算方式

　　甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据北京市20 年定额进行结算，确定工程总造价。

　　甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。

　　四、工程总价

　　暂定为人民币万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。

　　五、工程质量监督与检查验收

　　乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。

　　六、工程款支付

　　1、工程款支付方式为支票。

　　2、合同签订且乙方正式开工后三日内，甲方支付乙方暂定工程总造价30%的工程款。

　　3、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，甲方向乙方支付至结算值的60%。

　　4、乙方维修过的部位经过一个雨季过后，未发现渗漏、发霉现象，甲方于20 年月日前向乙方支付至结算值的95%。

　　5、剩余5%工程款留作保修金，保修期满后十日内如无质量问题甲方将保修金余额无息返还给乙方。

　　6、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款。

　　七、保修

　　1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为5年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

　　2、工程保修金为工程款的5%，保修期满后十日内，甲方将保修金的剩余部分无息返还。

　　3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

　　4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。

　　5、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

　　乙方保修负责人姓名：联系电话：通讯地址：邮政编码：

　　八、违约责任

　　1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担暂定工程总造价5的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。

　　2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。

　　3、乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

　　4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。

　　6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

　　7、凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金，

　　如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)，乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

　　九、安全施工

　　乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

　　十、施工责任

　　1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

　　2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木，不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度，如有住户投诉或乙方损害物品，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。

　　3、乙方指派为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

　　4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

　　5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

　　6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

　　7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

　　8、维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用，一切责任由乙方承担。

　　9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。

　　10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

　　11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。

　　十一、其它

　　1、本工程如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等)，甲方均不予认可。

　　2、如涉及工程量的确认，必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效，缺一不可。

　　3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，提交该维修工程所在地人民法院解决。

　　甲方：乙方： (盖章) (盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　(签字) (签字)

　　授权代表：授权代表：

　　(签字) (签字)

　　签订日期：20 年月日签订日期：20 年月日

例文3：施工合同范本范文

　　在工地施工过程中,大多都会由于这样那样的原因产生水工混凝土裂缝问题,那么签订防水工地施工合同需要注意什么呢?以下是范文网小编为大家整理的防水工地施工合同范文，欢迎参考阅读。

　　防水工地施工合同范文1甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同条件》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点及工程名称：

　　2、承包形式：

　　3、质量要求：

　　4、开、竣工日期：

　　5、使用材料名称：

　　6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：

　　二、工程价格及结算办法

　　1、总工程量：

　　2、价格：

　　3、预付款：(总金额%)万拾元

　　4、预付款结算时间及手续：

　　5、工程结算时间及手续：

　　三、质量要求及保修期限

　　1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求;

　　2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。

　　四、双方责任

　　1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。

　　2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。

　　3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。

　　4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。

　　五、其它条款

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。

　　本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。

　　六、法律责任

　　1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。

　　2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　防水工地施工合同范文2甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补救工程的防水施工事宜达成如下协议：

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条工程内容：

　　第四条：承包方式：

　　第五条：工程期限：

　　第六条：甲乙双方责任：

　　甲方：

　　1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工;

　　2、免费提供乙方施工用水、用电;

　　3、为乙方提供材料放置空间等方便;

　　4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调;

　　5、施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作进度和质量;

　　6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。

　　乙方：

　　1、严格按施工方案(施工方案作为本合同附件)及有关规范组织施工，保证工程质量;

　　2、精心组织施工，保证施工进度;

　　3、甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。

　　4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。

　　第七条驻工地代表：

　　甲方：

　　乙方：

　　第八条工程验收：

　　施工完毕后，甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方验收。

　　整体或分段工程交验合格后，不再重复交验;工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第十二条之约定办理。

　　验收甲乙双方(或双方合同签约代表)签字后即具有法律效力。防水工程完工后，甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认;逾期未能审验，视同认可乙方的工程结算结果。

　　第九条工程造价：

　　甲乙双方本着友好合作，双方应当以项目实际需要防水的面积进行供货并施工。

　　第十条工程量变更：

　　甲方变更(增加或减少)工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用：

　　1、施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏;

　　2、施工过程中因交叉作业或上下道工序返工破坏防水层;

　　3、工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏;

　　4、其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。

　　上述情况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复;甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承担。

　　第十一条工程款支付的时间和方式：

　　第十二条工程保修

　　本工程由乙方负责保修xx年(自工程验收合格之日起计算)。保修期内，因乙方责任造成的质量问题，乙方负有免费维修的责任;不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。

　　第十三条其他事项及约定：

　　1、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决;协商不成，按《中华人民共和国合同法》及相关规定处理。

　　2、甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，由违约方承担相应责任，如因甲方欠付工程款，自应付之日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金;

　　3、本合同所有款项应以现金方式支付。

　　4、甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决;协商不成的，双方约定由昆明市五华区人民法院裁决。

　　5、本合同一式份，由甲方执份，乙方执份，自双方签章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　防水工地施工合同范文3发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程范围：

　　四、工程内容：

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、施工材料：

　　品名型号规格

　　五、工程造价：

　　1、施工每平方米元，(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。

　　2、施工面积为m2，总工程款为元整。大写：

　　六、工程期限：

　　开工年月日

　　竣工年月日(遇雨顺延)

　　七、结算方式：

　　1、材料及人员入场经甲方确认符合合同要求甲方向乙方支付总工程款的%。

　　2、完工经验收合格后日内甲方一次性向乙方总工程款的%。

　　3、余款%作为质保金，保修期过后日内甲方一次性向乙方付清。

　　八、甲、乙双方责权：

　　1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。

　　2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。

　　3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。

　　4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。

　　5、工程保修期年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行免费维修，全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。

　　九、其他约定：

　　1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。

　　2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。

　　3、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　4、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

例文4：施工合同范本范文

　　钢筋工程在建筑施工中占据重要的地位,钢筋的制作、绑扎等是影响建筑结构质量的重要因素。签订钢筋工施工合同需要注意什么呢?以下是范文网小编为大家整理的钢筋工施工合同范文，欢迎参考阅读。

　　钢筋工施工合同范文1甲方：

　　乙方：

　　甲方就的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。

　　二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制作，按照图纸和规范进行配料单，(乙方必须配置二份料单，一份为施工料单、一份为决算料单)。钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件、预留插筋及浇注砼时的护筋等，并要负责与相关部门核对料单。

　　三、钢筋制作绑扎质量要求：乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料(料单必须提前10天提交施工和决算各一份给甲方)，科学合理地配料，遵守操作规程，合理地用料，减少浪费，按照料单进行制作;按照施工图纸和料单来绑扎，每层楼面钢筋绑扎后必须清理所有杂物，确保验收一次性通过，在施工过程中，不得擅自进行钢筋代换，发现问题应及时汇报、处理，若因质量问题造成损失，按工程造价的1-2倍予以罚款，在施工过程中必须合理的使用材料，减少浪费，该焊接的就要焊接，若发现明显不合理的，按照浪费的原材料价格的1-5倍予以罚款。

　　四、承包单价：每吨按照380元计算，工程量按审核后的决算料单计算，开始结账暂按施工料单预结，计时工以签证为准，按60元/工日。

　　五、工资结付方式：1)工作量必须以浇注好砼为准，浇注完才能结算;2)第一期工程的正负零及以下部分工作量款，按实计算后暂扣十万元以作保证金，剩余部分按正常发放;3)第一期工程的正负零以上部分，每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%，剩余10%作为工程保证金;4)第二期工程按每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%;50第二期工程完成到了工作量的70%

　　六、工期：每月每层按项目部下达的施工进度计划时间完成，如是乙方原因，造成工期推迟，每延期一天罚款300元，不要求提前。

　　七、乙方人员进场后要做到文明施工，服从甲方工地管理人员的指挥，积极配合施工员。如乙方不服从甲方管理人员的管理，施工员有权对乙方罚款或开除出场。

　　1、乙方人员必须遵纪守法，不得打架斗殴，如发生上述现象，甲方有权对乙方罚款或开除出场。

　　2、乙方的人员在现场内不得偷窃，一经发现，轻者罚款500元，重者送交公安。

　　3、乙方的人员不得在楼面上大便，一经发现罚款200元。并且还要清除掉大便，如不清除者，再加罚款300元，乙方的人员发现其他班组的人在楼面上大便，证据确实上报，可得罚款的80%作为奖金。

　　八、乙方在施工中必须注意安全，班组长应对本班民工加强安全教育，严格按照安全操作规程施工，严格执行甲方的各项规章制度以及周边安全防护，发现不安全因素，及时向甲方提出。

　　1、乙方的人员进入施工现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或打赤脚，一经发现，每人每次罚款30元，如一个人同时不戴安全帽和穿拖鞋，视一人二次罚款。

　　2、在施工过程中，因乙方原因发生任何安全事故所造成的一切经济损失和责任全部由乙方负责，甲方概不承担责任和经济损失;因其他原因造成的安全事故由责任方承担。

　　九、在施工期间，乙方必须指定一名现场负责人，并且每天要在现场指挥，不在现场者每天罚款100元。

　　十、本协议一式五份，甲方四份，乙方一份。本协议从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　钢筋工施工合同范文2甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。

　　一、分项工程名称及实施地点

　　1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。

　　2、实施地点：宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场

　　二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式

　　1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣密实，浇筑面抹平，清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。

　　2、承包方式：包工

　　3、承包价款：/吨

　　4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。

　　三、工期及施工质量要求

　　1、工期要求

　　乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工，施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务，按本合同“施工管理及质量，进度考核办法”进行考核

　　2、施工质量要求

　　1)执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。

　　2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%

　　四、施工管理及质量、进度考核办法

　　1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。

　　2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。

　　3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。

　　4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。

　　5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。

　　6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。

　　7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。

　　8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。

　　9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。

　　10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批

　　五、安全文明施工考核办法

　　1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定，并遵守甲方各种管理规定，有违反者按照规定考核。

　　2、施工过程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料尽、场地清”，谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放，严禁施工垃圾随意堆放。

　　3、施工现场不准酗酒，打架斗殴，聚众赌博，偷盗材料，机具，寻衅滋事，干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理，严重者送交有关部门追究相关法律责任。

　　4、乙方进入施工现场，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担，并按安全文明施工管理规定处罚。

　　5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态，做到机净，无故障、专人负责。

　　6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准，有违章每次考核200元。

　　7、现场必须正确佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，违规每次考核500元。

　　8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架，防护设施，安全标志，警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者，每处处以100元罚款。

　　9、不懂电器设备乱动者，乱接乱挂电线出现事故，责任自负，并处以50-200元罚款。

　　10、施工中上下乱抛材料工具者，违章人罚款50元/次。

　　11、罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，处理一经做出必须执行，再当月工资中扣除。

　　六、双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。

　　2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。

　　3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。

　　4、工程竣工后，按照合同规定及时办理结算，支付合同款。

　　5、乙方施工中无故停工延误工期，造成甲方损失甲方有权拒绝结算。

　　(二)乙方职责

　　1、乙方必须遵守甲方管理制度，服从甲方管理人员管理。

　　2、乙方根据合同确定的承包范围，在保证质量，安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。

　　3、对施工过程中出现的问题，及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。

　　4、在确保工程质量，安全情况下合理使用材料，不得浪费。

　　5、经常检查钢筋加工机械，电路是否正常，有异常及时告知项目部，项目部安排专业人员检修，保证机械不带“病”工作。

　　七、其他

　　1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为天。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。

　　4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

　　5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

　　6、本合同一式两份，甲，乙双方个执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　钢筋工施工合同范文3甲方(以下简称甲方)：

　　乙方(以下简称乙方)：

　　甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。

　　一、承包方式：

　　二、工作范围：根据上饶辉腾建筑设计有限公司设计的小别墅施工图中的。

　　三、承包单价：。

　　四、付款方式：基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款，余下的每米²15%工程款到工程验收合格交付使用后结清。

　　五、安全责任：乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。

　　六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

例文5：施工合同范本范文

　　工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包企业必须取得国家住建部或省市级颁发的相应资质证书。以下是范文网小编整理的总承包工程施工合同，欢迎参考阅读。

　　总承包工程施工合同范文一

　　甲方：乙方：

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

　　一、工程地点及名称

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　二、承包内容价款以及工期

　　1、承包内容污水站全部土建工程

　　2、工程造价一次性包死。

　　3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。

　　三、付款及质量

　　1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

　　2、工程质量：合格

　　四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

　　五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。

　　六、保修期及质保金。

　　1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。

　　2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

　　甲方：乙方：

　　签字：身份证号：

　　日期：日期

　　总承包工程施工合同范文二

　　甲方:__________________

　　乙方:__________________

　　依照及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称:______________

　　工程地点:______________

　　第二条工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条工程工期

　　1.计划开工日期:_______年_______月_______日，计划完工日期:_______年_______月_______日，总日历天数_______天;

　　2.主要节点工期:___________________________________

　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　3.招投标文件;

　　4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

　　注:上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。工程总承包合同范本。

　　第六条标准规范

　　本合同适用标准规范:____________________________

　　第七条甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:

　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。工程总承包合同范本。

　　第八条乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:

　　7.按国家政策规定与每个务工人员签订并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第九条环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第十一条承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价

　　2.承包价格所包含的内容:

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十二条结算办法及付款方式

　　1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

　　3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

　　第十三条施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十四条工程保修

　　1.保修范围、期限:______________

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十六条争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4法院要求停止合同工作。

　　第十七条合同履约保证金

　　1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

　　第十八条不可抗力

　　1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十九条合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第二十条合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第二十一条合同份数

　　本合同一式_______份，甲方_______份;乙方_______份。

　　第二十二条补充条款

　　__________________________________________

　　第二十三条合同生效

　　本合同双方约定_______后生效。

　　合同签订时间:______________

　　合同签订地点:______________

　　甲方(盖章):______________

　　乙方(盖章):______________

　　总承包工程施工合同范文三

　　发包单位:简称甲方

　　承包单位:简称乙方

　　根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下:

　　一、所属工程承包施工内容

　　1、对木工在施工中的要求:

　　首先要认真熟悉施工图纸，对项目部所发的变更资料，技术交底，安全交底认真执行;施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检，及时整改，杜绝返工;有节约材料的指导思想，认真进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单;每个工作面施工完毕剩余材料应及时清理到原堆放地点;要有文明施工的指导思想，做到材料堆放整齐，拆除后材料不得从楼面往下扔;每天做到施工用具清理入库，摆放整齐，整个木工区域内有人清扫;施工中模板拆除后应清理、整修、上脱模剂、分类堆放到指定地点，保持场面道路畅通;在整个施工过程中，木工班长始终在现场，进行协调工作，始终有负责技术的管理人员在现场配合项目部进行质量及安全检查和监督管理，乙方木工班长是、技术管理员是在整个施工过程中，所有材料需用井字架、塔吊进行垂直运输的应听从项目部的安排，不得自行操作;配合其他工程的工作，如配合水电工的墙、地面的留洞、留槽等;爱护甲方提供的安全防护设施，对有安全隐患的部位应停止作业，及时通知项目部采取措施消除隐患;

　　2、甲方仅提供乙方以下工具:a)翻斗车b)板车c)塔吊d)井架e)高凳f)跳板。

　　由乙方自带和采购的小型机具、安全帽(带)及劳保用品。如安全帽(带)、雨衣、胶鞋、手套、灰桶、洋锹、洋镐、墙线、凿子、郎头、扫帚等所有除甲方提供施工机具外用木工必须自带所有施工机械，包括混凝土表面的打磨机械和凿混凝土的工具及用品。

　　二、工期要求:

　　1、开工日期按甲方签证的开工日期年月日为准。

　　2、总工期为天，竣工日期年月日。

　　具体施工进度根据甲方所安排的进度计划严格执行如期完成。从浇砼垫层开工期:c:日历天;b:日历天;a:日历天。

　　三、总的施工要求:

　　依照本工程施工图，施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行，具体验收规范及有关补充规定执行。

　　四、进度质量奖罚:

　　1、甲方现场安排总进度计划，进度不能如期完成，每延期一天罚款100元，周进度计划，每延期一天罚款100元。

　　2、本工程主体模板分项必须确保优质主体结构，如模板分部达不到优质主体，主体扣除2元/m2，主体验收作一次评价。

　　3、在施工过程中发现质量问题必须及时返工重做，以返工材料价格五倍赔偿。

　　4、工程中所有的质量、安全、文明施工等问题，现场施工员有权做出处罚，罚款在生活费或工资款中扣除。

　　五、安全达标要求:

　　本工程在施工过程中必须严格按照国家颁布的建筑安全技术操作规程施工。

　　六、工程中所用的建筑材料全部由甲方供应到工地现场，如发生材料不能及时供应，脱节由甲、乙双方共同协商办理停工签证手续。

　　七、各工程承包价格如下

　　(1)c厂房元/㎡、b厂房元/㎡主体结构达到优质;不粉刷按c厂房元/㎡、b厂房元/㎡结算。a厂房暂定由乙方施工，如b、c厂房施工质量达不到优质主体，甲方有权另行发包给其它班组。a厂模板承包价为元/㎡，质量及其它各方面做得较好将另行奖励0。5-1元/㎡;做不好时扣0。5-1元/㎡。

　　(2)以上分部工程，甲方根据实际情况有权另行安排其他队伍施工，施工的每分部单价按以上单价在总价内扣除。

　　(3)在每一分部工程施工前甲、乙双方必须另签施工协议，如分部不签施工协议，该分部不得清帐。

　　2、生活费发放按甲方所排工程进度发放，具体每月生活费发放金额按每月各工种实际出勤施工人数，按15元/天计算，生活费发放必须经过现场管理人员签字后报项目经理部审批。人工工资在春节之前付已完成工作量的70%以上，余款一年内结清。

　　3、工程竣工后，余款待一年内逐步付清。

　　九、社会综合治理:

　　1、所有参加施工人员必须具有身体证并办理所需办理的一切证件，服从一切管理规定。

　　2、住宿文明、集体宿舍内严禁男女混合居住，发现一次罚款1000元，严禁违章计划生育人员在宿舍住宿或做工。

　　3、甲方提供施工人员集体宿舍居住，任何施工人员一律不准搬进新盖楼房居住，发现一次罚款500元。

　　4、接电源，烧电饭煲、电炒锅、电炉等，发现一次罚款500元。

　　5、生活区内食堂不得自行烧饭烧菜，饭盒统一编号，食堂应清洁无蚊蝇。按甲方卫生要求统一蒸饭、烧菜分工种自行负责，服从项目部统一指挥，乙方安排卫生员负责生活区、食堂、厕所等卫生工作。

　　6、本工程总包价包括就业费、暂住证费及卫生防疫证费用。

　　十、现场文明管理:

　　1、所有施工人员进入施工管理必须戴好安全帽、系好安全带、严禁穿拖鞋赤膊。

　　2、现场保持整洁，所有建筑垃圾及时处理干净，做到工完料净，临时施工道路每日清扫。

　　3、施工机械完工后应清洗干净、上油，所有工具归纳到指定位置，小车摆放整齐，配电箱专人上锁保管钥匙，井字架由专人开完工后拉切断电源，以上每发现一次不按要求，罚款100元/次。

　　4、各班组使用电动机械如雨淋和人为造成损坏要该班组承担责任，修理费用赔偿。

　　5、在本地上每发生一次打架行为罚款每人500元，情况严重甲方有权移交公安机关处理并令其离开本工地。

　　6、各工种负责把自己工种材料堆放整齐、清理干净。

　　7、工地现场文明施工及材料的浪费，按现场施工负责人要求进行罚款。浪费材料按材料费的五倍罚款。

　　十一、其它:

　　1、途中违约按完成工作量的60%付款，三天之内人员全部撤离工地。甲方重新安排施工队伍进场，费用由乙方承担，如果独完成主体后违约，其主体工程按总造价的60%计算。

　　2、本协议甲乙双方慎照执行，一式四份，承包方执一份，双方签字后生效。

　　3、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方签字(盖章):_______________乙方签字(盖章):_________________

　　日期:_______年___月___日;________年___月___日

例文6：施工合同范本范文

　　变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，那么变压器安装施工合同怎么写呢?以下是范文网小编整理的变压器安装施工合同，欢迎参考阅读。

　　变压器安装施工合同范文篇一甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：安装630KVA变压器

　　二、工程地点：仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。

　　三、合同价款与付款方式

　　合同总价款：220万元(含630KVA变压器的价款)。

　　付款方式：合同签定后付款30%，工程竣工验收合格后15日内付款60%，余款90天后付清。

　　四、合同期限：20xx年8月20日至20xx年10月30日。

　　五、质量要求：符合电力局验收标准。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方责任现场的质量监督和管理。

　　2、按合交付工程款。

　　七、乙方责任：

　　1、保证变压器的质量符合国家标准。

　　2、按照国家有关规范施工。

　　3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

　　八、违约责任：

　　1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

　　2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

　　3、甲方逾期支付工程款的，应按日支付3‰的滞纳金。

　　九、未尽事宜双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

　　甲方：仙桃市农鑫水产专业合作社乙方：仙桃市电力工程有限公司法人代表：法人代表：

　　年月日

　　变压器安装施工合同范文篇二甲方：乙方：

　　根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：安装250KVA变压器

　　二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。

　　三、合同价款与付款方式

　　合同总价款：万元。

　　付款方式：250KVA变压器安装完成后支付全部金额。

　　四、协议期限：年月日至年月日。

　　五、质量要求：符合电力局验收标准。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方责任现场的质量监督和管理。

　　2、按合交付工程款。

　　七、乙方责任：

　　1、保证变压器的质量符合国家标准。

　　2、按照国家有关规范施工。

　　3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

　　八、违约责任：

　　1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

　　2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

　　九、未尽事宜双方协商解决。

　　十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　年月日

　　变压器安装施工合同范文篇三建设发包方(下称甲方)：

　　承包施工方(下称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款：

　　一、工程概况和承包范围

　　1、工程名称：天柱山科技园400KVA欧式变压器安装工程

　　2、工程地点：天柱山科技园内甲方指定经乙方代申报后核定位置

　　3、工程内容范围：

　　①VV22型电缆高压下火;

　　②欧式箱变输出380V计量;

　　③确保输出回路有6个接入点;

　　④接入点电器功率确保不低于400(A);

　　⑤地下部分要做好防水，防止长期渗水造成潮湿腐蚀箱变铁质材料。

　　4、承包方式：总价承包(包括但不限于：包申报、包规费、包工、包料、包安全、包质量、包工期、包下火、包验收合格等)。

　　5、合同价款：签订合同价为(大写) 元(人民币)￥：元(含税)，

　　价格构成详见《价格表》(工程预算书)。

　　二、施工进场条件和开、竣工日期

　　1、施工进场条件。

　　下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：

　　①甲方做好施工现场的障碍物清除、清苗赔偿、民事纠纷等社会事务工作; ②甲方做好施工现场的铁皮围墙的迁移工作。

　　2、合同工期

　　根据国家工期定额和使用需要，双方商定工程工期总日历天数天。

　　①计划开工日期： 20xx 年 03 月 11 日

　　②计划竣工日期： 20xx 年 03 月 31 日

　　③如遇下列情况之一，工期可相应顺延：

　　A、因甲方更改设计或施工条件不完全具备等原因而影响施工进度;

　　B、因不可抗力而延误施工的;

　　C、其他非乙方的过失造成的。

　　三、材料设备供应

　　1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)。

　　2、设备材料的采购由乙方负责(包工包料形式)。乙方供应设备材料，必须负责签订好购货合同并交一份附件给甲方。

　　3、本工程用材质量必须确保甲方用电安全;规格、型号、及数量等见工程预算书(即价格表)中所列，并作为本合同的重要组成部分。

　　四、工程质量

　　1、保修期：自工程竣工验收合格后通电之日起一年时间。

　　2、工程质量必须达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方购进材料原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方承担违约责任，甲方在使用中由于乙方安装材料原因造成安全事故，甲方有权追究乙方赔偿损失。

　　五、甲方权利和义务

　　1、委派甲方代表。甲方确定李晓陆为甲方代表，履行本合同下的甲方责任，该代表是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方对实施本合同进行监督，决定对双方工作进行协调的程序。

　　2、协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。

　　3、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

　　六、乙方权利和义务

　　1、委派乙方代表。乙方确定为乙方代表，履行本合同下的乙方责任，该代表是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应非常熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。

　　2、按合同约定时间完成工程施工。

　　3、编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案，严格按照设计图纸要求组织施工。

　　4、负责申报并取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作)。

　　5、负责安装调试，出现质量问题，由乙方负责返工，达合格标准为止。

　　6、负责施工现场的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。

　　7、竣工后一月内向甲方提供工程所涉及完整图纸和资料 1 套。

　　七、安全施工

　　1、执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。

　　2、乙方承担安全措施不力出现事故，其责任和因此发生的全部费用由乙方承担; 非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。

　　3、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道等特殊环境施工前，应向甲方提出安全保护措施，费用由乙方承担。

　　4、因乙方设备质量问题或施工工艺问题出现安全隐患，造成甲方或它方损失的，由乙方负全责，涉及损失的，由乙方全额支付。

　　八、竣工验收

　　1、当工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家变配电工程竣工验收有关规定，及时组织申请电力主管部门竣工验收，并书面告之甲方代表并参与。

　　2、甲方收到竣工验收书面告之后7 天内，对工程建设与施工图纸不符或工程存在缺陷，必须在 3 天内给予认可或提出修改的意见。乙方按要求修改，对存在缺陷进行消除。

　　3、工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。

　　4、未经验收交接手续的工程，甲方不得使用。如甲方强行使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方承担责任。

　　九、工程质量保证和售后服务

　　1、工程设备材料的保证期限按国家有关规定进行保证。

　　2、质量保证期为竣工验收合格后通电之日起一年时间，期间质量问题乙方负责修复。过保修期后，双方可协商由乙方提供有偿报修服务。

　　3、工程质量保证金为合同总价款的5%，保修期满无任何质量问题，予以结算支付。

　　十、工程造价及付款方式

　　1、双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。

　　①工程安装定额执行《安徽省农网20KV及以下配电网工程建设预算标准实施细则(试行)》;

　　②材料价款按施工期间市场价执行。

　　③双方同意以预算书为基础，对工程承包费进行协商，本工程承包费合计为人民币整(￥元)。

　　2、因设计变更或工程质量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程承包费的，由双方另行协商解决，并开具联系单作为调整结算的依据。

　　3、甲方支付给乙方的工程承包费按以下方式支付：

　　①安装主设备材料进场经现场比对验收通过后 5 天内，甲方向乙方预付工程承包款 10 %;

　　②工程竣工验收合格通电后 5 天内，甲方支付工程承包款至 60 %;

　　③经试用设施设备运行正常 2 月内，甲方根据协商进行工程结算，并支付工程余款的 95 %;

　　④余款 5 %在保修期满后一次性付清。

　　⑤甲方向乙方支付工程承包费，应支付至本合同所述银行帐户。

　　⑥乙方应开具工程建筑安装发票，凭票结算。

　　十一、违约责任

　　1、甲方未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额5‰的违约金。

　　2、因乙方原因造成工期延误的，乙方按每天5‰工程款总额的比例支付违约金。

　　3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定外，应向对方进行赔偿。

　　十二、争议的解决方式

　　因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，向有管辖权的人民法院起诉。

　　十三、特殊约定

　　1、由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。

　　2、工程未经甲方书面同意，不得分包。工程不得转包或以分包名义实质转包。

　　十四、其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份：合同副本一式二份，甲乙双方各存档一份。

　　2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签章后生效。

　　甲方：乙方：年月日：

例文7：施工合同范本范文

　　道闸系统是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，以下是在范文网小编为大家整理的道闸系统安装施工合同范文，感谢您的欣赏。

　　道闸系统安装施工合同范文篇一发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　本着平等、自愿、互惠互利的原则、经甲乙双方协商，现就乙方承揽甲方车库道闸和停车场交通设施安装施工一事签订如下协议：

　　第一条

　　第二条工程概况项目名称：城市之巅工程地点，上阳路南段东侧。地下车库一层，车位约72个。承包范围车库入口处道尔牌中距离道闸的安装(一进一出共两套设备及管理中心设备)。地下车库停车场交通设施的安装和施工。施工依据为乙方设计的地下停车场平面图并结合现场实际情况和国家、行业相关规范为依据且保证车位规划方案能满足该地下停车场位的正常使用功能为准。

　　(一) 该合同内的所有材料、人工、机械均由乙方承担：(包人工、包材料、包施工用机械设备、包安全、包质量、包工期、包竣工验收合格)。乙方施工完毕后，需将75张中距离道闸的中距离加强卡交付于甲方。

　　(二) 包安全

　　① 保证在该工程施工期内工人的人身保险购买，保证施工期内无安全事故发生，如有发生，乙方应承担全部经济费用及其它相关责任，与甲方无关。

　　② 施工过程中，乙方现场施工人员均需佩戴各种施工必须的安全措施(如安全帽、安全带等)，确保在施工现场内安全文明施工。

　　(三) 包质量

　　① 乙方在施工过程中，必须严格遵守交通设施安装的施工规范，保证该工程乙方承包范围内的质量达到河南省交通设施安装工程及有关验收规范和标准。

　　(四)包工期保证按照甲、乙双方协商签订的工期如期完成。逾期交工乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天罚款500元，提前一天奖500元。下雨天及人为不可抗拒原因工期顺延。

　　(六) 包验收

　　① 保证按照河南省交通设施安装工程及三门峡市建委有关验收规范交验合格工程。

　　第四条工程造价

　　该车库道闸和停车场交通设施安装等的合同总价为伍万壹仟零肆拾陆元整(51046元)，且含税。停车场交通设施的安装以乙方最终实际安装数量结算，结算价格根据乙方提供的预算单。

　　第五条工程款拨付

　　经甲乙双方协商，待乙方将施工内容完工，甲方验收合格并并且乙方提供税票后，支付乙方95%的工程款，余5%质保金，待完工一年后无任何质量问题一次性付清。

　　第六条工期：根据该工程情况，总工期为有效工期 10 天。

　　第七条甲方责任

　　第八条乙方责任

　　(一) 在施工过程中，如出现安全事故、材料丢失由乙方自行免费提供施工用水、用电等。协调各施工班组的配合工作，使乙方施工工作顺利开负责。

　　(二) 乙方应遵守国家和河南省市有关安全生产的法律法规，认真执行交通设施安装行业，企业安全技术标准。

　　(三) 如中距离加强卡丢失，乙方需以8元/张的价格，给甲方补卡。

　　第九条质保期

　　质保期为一年。自验收合格之日起开始计算，在质保期内出现任何质量问题均由乙方负责免费维修。

　　第十条违约责任

　　本合同一经签订即具有法律效力，任何方不得违约，否则违约方赔偿因其违约而给对方造成的损失外，还应向对方支付相当于总货款的5%作为违约金。

　　第十一条纠纷解决办法

　　在合同履行期间，出现任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决，如协商不能解决，任何一方均可向三门峡有管辖权人民法院提起诉讼。

　　甲方(盖章)法定代理人或委托代理人(签字)：电话：年月日

　　乙方(盖章) 法定代理人或委托代理人 (签字)：电话：年月日

　　道闸系统安装施工合同范文篇二甲方:

　　乙方:

　　为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条产品名称、型号、规格

　　一、名称: 车辆进出管理道闸系统

　　二、安装地点: 长沙市天心阁管理处停车坪

　　三、品牌：华锦安道闸型号：QY-DZ 规格：6米数量1台：

　　第二条、合同价款、合同总价：见具体采购详单。

　　第三条安装施工

　　一、甲方权利与责任：

　　(1) 负责乙方与其他相关施工单位交叉施工的协调工作。

　　(2) 提供一定的场所供乙方存放材料和设备，并配合乙方做好成品的保护工作。

　　(3) 提供乙方施工所需的水源、电源。

　　(4) 及时支付各阶段的工程款项。

　　二、乙方权利与责任：

　　(1) 实施设备的采购运输和免费安装调试并通过验收。

　　(2) 负责工程技术把关和现场的施工管理及实施。

　　(3) 在施工现场遵守甲方相关的安全条例，服从甲方合理性的安排施工时间，做好安全生产、文明施工的各项工作。

　　(4) 负责指导和培训停车坪管理人员掌握系统的操作。

　　(5) 负责提供实施方案、系统布线图、竣工图及所有设备、配件、材料等。

　　第四条安装期限

　　合同签定后，具体根据甲方进度要求，如因甲方原因造成安装延期，则本合同完成日期顺延。

　　第五条合同价款的支付

　　合同签订后，安装调试完成，通过甲方验收将以转账的方式给予乙方所需道闸款项。

　　第六条验收

　　施工完成后，甲方会同乙方在现场根据相关标准、合同要求及甲方确定的产品图册照片内容进行验收。

　　第七条产品保修

　　保修期：自验收通过之日起，保修期为壹年(人为损坏不属保修范围)，乙方必须及时免费终身维修(免工时费、只收取配件成本费)。

　　第八条其它

　　一、本合同一式二份，双方各执一份。

　　二、本合同自双方签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;

　　三、合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　四、合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： (盖章) 年月日单位地址：

　　乙方:单位地址：年月日 (盖章)

　　道闸系统安装施工合同范文篇三甲方：

　　乙方：

　　甲方安防监控系统项目工程施工委托乙方负责设备安装项目,双方结合本工程安装施工具体情况，双方经友好协商达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：

　　2、工程内容(详见附件：项目预算清单)：

　　3、承包范围：综合布线

　　二、工程材料：

　　所有设备及线材均由甲方提供。

　　三、甲方责任

　　1、负责提供设备安装的图纸及相关技术资料;

　　2、及时向乙方提供甲方负责范围内的设备、材料;

　　3、指派施工现场负责人，负责协调施工及工程监督;

　　3、负责现场变更项目签证及工程验收;

　　4、按约定及支付合同工程款;

　　四、乙方责任

　　1、负责按合同工期组织工程施工及配合甲方对所安装设备的调试;

　　2、负责对甲方所移交设备材料的保管，验收后移交甲方;

　　4、工程竣工验收后及时向甲方提供相关竣工资料;

　　五、工程期限：20xx年 12 月 9日至20xx年 12月19 日

　　六、工程质量：

　　按安防工程安装合格标准验收。

　　七、合同工程款、付款办法：

　　1、工程合同项目内容(附件预算内容)

　　合同安装包干总价元。大写人民币。

　　2、合同生效后乙方进场安装3天后经甲方现场确认，付合同款50%。工程验收合格后，乙方提供发票后，10个工作日内付清。合同余款。因本工程分两期施工，所以工程按两个合同期分开计算。付款方式按每个合同期来计算

　　八：工程增减、变更：

　　1、甲方要求增加预算外项目的，按甲方现场签证核实追加工程款，追加项目按预算单价计算。

　　2、甲方预算内项目变更，工程量按实计算。工程款按实际计算。

　　九、工程验收

　　1、在工程竣工后由乙方通知甲方进行工程验收，双方对实际工程量和质量进行验收确认。乙方向甲方提交工程结算书和竣工资料以及剩余线材。

　　十、违约责任：

　　1、乙方不能按第五条约定工期限要求完成施工，违约金按日合同总额的0.3%扣除。

　　2、甲方不能按约定期限按时支付工程款，违约金按日应支付款0.3%支付给乙方。

　　十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议，补充协议同本合同具同等法律效力。本合同履行过程如发生争议，双方应协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方：乙方：

　　代表：签约日期：

例文8：施工合同范本范文

　　随着时代的发展和社会经济的进步,我国土建建设工程行业发展迅速,建筑规模越来越大,土建建设工程施工合同怎么写呢?以下是在范文网小编为大家整理的土建建设工程施工合同范文，感谢您的阅读。

　　土建建设工程施工合同范文1发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程结构：砖混;

　　2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

　　二、承包方式

　　土建工程总单包(即包工不包料)。

　　三、甲方负责范围

　　甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

　　四、乙方承包范围

　　1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

　　2、乙方自备机械、脚手架。

　　五、承包价格

　　按每平方米元结算，隔热层按计算。

　　六、质量要求

　　七、付款方式

　　1、基础完工付款

　　2、每层砌体完工付款

　　3、内粉完工付款

　　4、外粉完工付款

　　5、竣工验收合同后付清余款。

　　八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。

　　九、安全问题

　　乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。

　　十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　土建建设工程施工合同范文2建设(发包)单位： (简称甲方)

　　施工(承包)单位： (简称乙方)

　　甲方为单位，根据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。

　　一、概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、范围：±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)

　　三、工期

　　南角年日。合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延：

　　1、可抗力。

　　2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。

　　四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃

　　土、税收等所有费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。

　　1、土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。

　　五、工程量：3400 m3。

　　六、质量要求

　　1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。

　　2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。

　　3、对在施工中因乙方原因造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。

　　4、乙方必须在20xx年10月27日退完土，否则每天罚款伍仟元整。

　　七、甲方责任

　　1、甲方按合同约定支付工程款。

　　八、乙方责任

　　1、服从甲方的监督、指挥和管理。

　　2、按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。

　　3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金元，乙方在施工过程中如发生不安全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额承担。工程完成后，如乙方未发生不安全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。

　　九、其它条款：

　　1、违约金：由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金元。

　　2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。

　　3、未尽事宜，甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。

　　4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。

　　5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　土建建设工程施工合同范文3发包方：简称甲方

　　承包方：简称乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及有关行政法律法规遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议，如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构类型：

　　二、承包范围。

　　三、承包内容。

　　1、基础土方开挖，含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋，混凝土，砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，保护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，砼养护工作等等。

　　2、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铗子，扣子，安全网，含材料费及一切费用。

　　3、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，振动机棒，电缆线，灯线，三级配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用。

　　4、井吊，搅拌机操作人员，由乙方提供，人工费由乙方支付。

　　四、设计变更及图纸修改增减工程。

　　图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于1000元以上的按市场单价计算，小于1000元的不计。减少工程大于1000元的按市场单价扣减，小于1000元的不扣。

　　五、合同单价及结算付款方式。

　　1、单价：按建筑面积计算 /㎡

　　2、结算方式和付款方式：建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完，按工程量的80%支付上部结构，按每月进度工程量的80%支付，工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。

　　六、工期要求。

　　1、总工期：天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必须按项目部的旬、月、周进度计划要求执行。

　　2、延误进度处罚条款：按甲方的总进度计划，月计划，周计划要求。在施工中，按分部，分项工程进行周计划计算。拖延一天罚款1000元，提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由乙方擅自停工，罚款5000元。

　　七、工程质量要求

　　1、质量标准：按照国家现行建筑施工技术及安全技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准，单位工程，一次性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方承担费用，从工程款中扣除。

　　2、分项工程质量要求处罚：模板顶板为清水模，在施工中，如出现崩模及撑不稳垮塌，顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方承担。

　　3、混凝土分项工程：浇筑时出现空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动不密实，影响质量外观及公司形象处罚5000-10000元。严重者清出工地现场赔偿一切经济损失。

　　4、砖砌筑分项工程：在施工中，未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材料按定额的3倍赔偿单价，按材料进行计算并处罚。

　　5、室内外墙体抹灰工程：未按施工技术人员底方案操作的，出现墙面空鼓，开裂造成大面积反工，修补，每平方米扣材料费100元并处罚1000-5000元。外墙砖，施工出现表面不干整，空壳，砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍，并每栋处罚5000元。

　　6、出现任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经济处罚直至。终止施工合同一切损失乙方自负。所有工程款，待交工验收后再进行结算。

　　八、安全文明施工要求：按云南省安全文明施工相关要求达到建设局示范工地标准要求。

　　九、甲方安全生产职责：按法律法规要求进行安全教育，并督促和提供安全所需要的生产条件。认真执行各项安全标准，督促现场施工人员必须按照安全技术规程作业，做好班前安全技术交流并作记录进行安全检查。并提出现时整改意见及措施标准，把安全生产放至首位，杜绝重大安全事故。乙方安全生产职责：确保进场人员必须具备满足安全生产所需的基本技能和接受过安全知识培训教育，必须按相应的安全技术规程作业，严禁违章作业，违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律，参加安全交底会并作记录，参加安全检查并对提出的隐患定人定时整改正确使用三宝，四口，把安全生产放在首位杜绝发生重大安全事故，若违章操作，违规作业，发生任何安全事故由乙方承担一切经济损失。

　　十、质量保证金

　　签订施工合同日，乙方需缴纳工程质量保证金5万元，如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量反工，影响工期，损坏公司形象返工的材料费。从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣除，每处现一次扣10000元。不够的，从工程款中扣除。.

　　2、保证金退还：竣工验收后，一年不出现质量问题全部退还。

　　十一、保修责任。

　　1、工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。

　　2、若在保修期内，墙体出现空鼓，开裂，不平，由乙方负责维修。

　　3、乙方接到甲方维修通知，24小时内乙方若不派人维修，甲方有权指派他人维修，费用从乙方尾款中扣除，若尾款不够，从保证金中扣除。

　　4、不属乙方维修部位，因其它原因造成的质量问题，乙方无权维修，由甲方承担维修

　　十二、其它事项。

　　1、乙方在基础开挖施工中，必须控制标高，若出现基础挖深的换砂费用由乙方承担。

　　2、乙方进入施工现场必须配一名施工技术人员配合甲方施工人员管理施工，在施工放线中乙方各班组必须配和施工人员放线，钢筋，模板，主体，各1人，缺席1人每次罚款200元。

　　3、材料计划由乙方在使用前一周提供材料计划，超出预算定额损耗的材料费由乙方承担。